|
Объявление о закупке №100280540123100547
|
|
Номер
|
100280540123100547
|
|
Дата и время размещения закупки
|
05.12.2023 16:29
|
|
Дата и время окончания подачи предложений
|
05.12.2023 18:29
|
|
Идентификационный код закупки
|
231770989550961674300100290000000000
|
|
Информация о заказчике тендера
|
|
Наименование организации
|
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ ФКУ "ЦОКР" В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
|
|
ИНН организации
|
7709895509
|
|
КПП организации
|
616743001
|
|
ФИО уполномоченного лица заказчика
|
Усепян Иван Михайлович
|
|
Адрес организации
|
344006, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, д.52
|
|
Адрес электронной почты заказчика
|
ufk58_cokr@roskazna.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика
|
+7(863)285-66-41
|
|
Дополнительная контактная информация
|
|
|
Условия закупки
|
|
Наименование закупки (предмет контракта)
|
Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли и капитальному ремонту кровли административного здания Отдела № 4 Управления
Федерального казначейства, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Свердлова, д.1. Площадью 120 кв.м.
|
|
Способ закупки
|
Закупочная сессия
|
|
Тип закупки
|
Закупка до 600 000 руб. (п. 4 ч.1 ст. 93 Закона №44-ФЗ)
|
|
Этап рассмотрения предложений
|
Да
|
|
Стартовая цена / максимальная цена, руб
|
599117.75
|
|
Вид оплаты
|
Оплата по счету
|
|
Условия оплаты
|
В установленный срок
|
|
Рабочих дней с даты подписания документа о приемке
|
3
|
|
Планируемая дата заключения контракта
|
08.12.2023
|
|
Срок действия контракта по
|
30.12.2023
|
|
Информация о возможности и случаях одностороннего расторжения сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
|
Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в порядке, предусмотренном ст. 95 Закона в случае существенного нарушения одной из сторон условий
контракта, по основаниям, предусмотренным ГК РФ, в том числе: - ненадлежащего исполнения стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом; - неоднократного нарушения стороной
сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.
|
|
Дополнительные условия
|
|
|
Бюджет
|
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
|
|
Участником закупочной сессии не может быть лицо, информация о котором включена в Реестр недобросовестных поставщиков ФЗ-44
|
Да
|
|
Участник закупки должен соответствовать требованиям, установленным ч.1 ст.31 Закона 44-ФЗ
|
Да
|
|
Максимальный срок поставки (выполнения работ, оказания услуг)
|
20.12.2023
|
|
При подаче предложения поставщику (подрядчику, исполнителю) необходимо предоставить документацию по ТРУ
|
Нет
|
|
Требование к документации по ТРУ
|
|
|
Закупка российских товаров
|
Нет
|
|
Возможность одностороннего расторжения контракта заказчиком посредством использования функционала ЕАТ
|
Да
|
|
Форма контракта
|
|
Электронный контракт по форме ЕАТ с Приложением к контракту по форме Заказчика
|
|
С возможностью редактирования по итогам закупочной сессии
|
Нет
|
|
Наименование файла
|
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли Джанкой.rar
|
|
Условия поставки
|
|
Доставка товаров или выполнение работ (оказание услуг) по месту нахождения заказчика
|
Дополнительная информация по тендеру о доставке
|
График поставки
|
|
Респ Крым, г Джанкой, ул Свердлова, д 1
|
|
С даты заключения государственного контракта по 20.12.2023, с правом досрочного выполнения работ.
|
|
|
Ответственность сторон
|
|
№
|
Описание пункта
|
|
1
|
За нарушение условий настоящего контракта, неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту, стороны несут ответственность в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление Правительства РФ от
30.08.2017 № 1042).
|
|
2
|
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, устанавливается штраф в размере 10 процентов цены контракта (размер штрафа указан в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не
имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет (при наличии в контракте таких обязательств) составляет 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. (размер штрафа указан в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
|
|
3
|
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
Подрядчиком. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. В
случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней)
|
|
4
|
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается настоящим контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, размер штрафа составляет 1 000 (Одна тысяча) руб. 00 коп. (размер штрафа указан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2017 № 1042).
|
|
5
|
Все возникающие между сторонами споры решаются в претензионном порядке. Претензии, направленные в письменном виде, рассматриваются в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их
получения. Споры, которые стороны не могут решить в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области, в порядке, установленном действующим
законодательством.
|
|
|
Спецификация
|
|
1
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли административного здания Отдела № 4 Управления Федерального казначейства, расположенного по
адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Свердлова, д.1. Площадью 120 кв.м.
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Проектная документация должна соответствовать требованиям: - Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р
21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (утв. и введен в
действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст).
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
1 (УСЛ ЕД.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
10800.00 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
10800.00
|
|
2
|
Наименование товара (работ, услуг)
|
РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПО УСТРОЙСТВУ ЛЮБЫХ ВИДОВ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Капитальный ремонт кровли административного здания Отдела № 4 Управления Федерального
казначейства, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Джанкой, ул. Свердлова, д.1. Площадью 120 кв.м
|
|
Дополнительное описание товара, работы, услуги
|
Работы должны быть выполнены в соответствии со Сводным сметным расчетом и Локальным сметным расчетом (смета) № 02-01-01 (Приложение № 3), Ведомостью объемов работ (Приложение № 4 к
Объявлению о закупочной сессии). Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям: - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений»; - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
|
|
Страна происхождения
|
|
|
Количество
|
1 (УСЛ ЕД.)
|
|
Цена за ед. руб.
|
588317.75 (Не выше)
|
|
Стоимость, руб.
|
588317.75
|
|
|
Обязательное указание страны происхождения ТРУ: Нет
|
|
Проверка минимальной цены
|
|
Способ определения минимальной цены
|
Расчётная цена
|
|
Метод расчета
|
Проектно-сметный метод
|
|
|
|
Статус закупки: Подача предложений
|
|
Информация предоставлена на: 05.12.2023 17:12
|
Полная информация по тендеру закрыта